Allgemeine Geschäftsbedingungen

Schreinerei BENZ · Inh. Dominic Benz · Reisertstraße 15 · 53773 Hennef

Stand: August 2026

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB") gelten für alle Verträge über handwerkliche Leistungen, insbesondere Beratung, Aufmaß, Planung, Herstellung, Lieferung und Montage von Möbeln, Türen, Böden und sonstigen Innenausbau-Leistungen, die zwischen Schreinerei BENZ, Inh. Dominic Benz, Reisertstraße 15, 53773 Hennef (nachfolgend „wir" oder „Schreinerei BENZ") und dem Auftraggeber geschlossen werden.

(2) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, §§ 13, 14 BGB. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(3) Abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzenden Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird widersprochen, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Die Darstellung unserer Leistungen auf der Webseite www.handwerk-benz.de stellt kein bindendes Angebot dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung zur Anfrage.

(2) Mit dem Absenden des Kontaktformulars oder einer E-Mail-Anfrage geben Sie eine unverbindliche Anfrage bei uns ab. Ein Vertrag kommt erst durch unser schriftliches (auch: per E-Mail übermitteltes) Angebot und dessen ausdrückliche Annahme durch Sie in Textform zustande, oder — sofern Sie ein verbindliches Angebot abgeben — durch unsere Auftragsbestätigung in Textform.

(3) Bei Vertragsschluss außerhalb unserer Geschäftsräume (z. B. bei einem Beratungs- oder Aufmaßtermin bei Ihnen vor Ort) gelten ergänzend die gesetzlichen Informationspflichten und ggf. das Widerrufsrecht nach § 8 dieser AGB.

§ 3 Beratung, Aufmaß und Angebotserstellung

(1) Vor Auftragserteilung erfolgt in der Regel eine Beratung und ein Aufmaß vor Ort oder auf Basis der von Ihnen übermittelten Angaben (Maße, Wünsche, Fotos).

(2) Für die Richtigkeit der von Ihnen übermittelten Maße und Angaben, sofern das Aufmaß nicht durch uns selbst erfolgt, sind Sie verantwortlich. Fehler, die auf unrichtigen Angaben beruhen, begründen keine Mängelhaftung unsererseits.

(3) Kostenanschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Berechnungen bleiben unser Eigentum; das Urheberrecht daran steht uns zu. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder genutzt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sind bei Nichterteilung des Auftrags auf Verlangen zurückzugeben.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Maßgeblich sind die im jeweiligen Angebot genannten Preise. Diese verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Bei Werkverträgen sind wir berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen entsprechend dem Wertzuwachs der erbrachten Leistung zu verlangen (§ 632a BGB). Bei Vereinbarung der VOB/B (siehe § 6 Abs. 2) gilt § 16 VOB/B.

(3) Rechnungsbeträge sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.

§ 5 Ausführungsfristen

(1) Angegebene Liefer- und Montagetermine sind, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, unverbindliche Richtwerte.

(2) Verzögert sich unsere Leistung durch höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, unverschuldetes Unvermögen auf unserer Seite oder der eines Lieferanten sowie durch ungünstige Witterungsverhältnisse, verlängert sich die vereinbarte Frist angemessen um die Dauer der Verzögerung. Wir informieren Sie über absehbare Verzögerungen unverzüglich.

§ 6 Gewährleistung

(1) Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte des Werkvertragsrechts (§§ 631 ff., 634 ff. BGB).

(2) Bei Bauleistungen (Bautischlerarbeiten, Innenausbau) einschließlich Montage gilt die VOB/B in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung ergänzend, soweit dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart wird und der Auftraggeber Unternehmer im Baugewerbe ist.

(3) Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung bzw. Abnahme, in Textform anzuzeigen. Für Verbraucher gilt dies nur als Obliegenheit ohne Anspruchsverlust bei Versäumnis; die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

(4) Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder wird sie verweigert, können Sie nach den gesetzlichen Vorschriften mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen.

(5) Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in Maßen, Farbe und Struktur, die in der Natur der verwendeten Materialien (insbesondere Massivhölzer, Furniere) liegen, bleiben vorbehalten und stellen keinen Mangel dar.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

(2) Sind Sie Unternehmer, gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt entsprechend den gesetzlichen Regelungen der §§ 449 ff. BGB; wir behalten uns insbesondere die Rechte aus Verarbeitung, Verbindung und Weiterveräußerung im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung vor.

§ 8 Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

(1) Verträge über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind (z. B. maßgefertigte Möbel, Türen, Küchen), unterliegen gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB keinem Widerrufsrecht.

(2) Für reine Dienstleistungen (z. B. Beratung, Aufmaß ohne gleichzeitige Warenbestellung), die als Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen (§ 312b BGB) oder als Fernabsatzvertrag (§ 312c BGB) geschlossen werden, steht Ihnen als Verbraucher grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. Die gesonderte Muster-Widerrufsbelehrung wird Ihnen bei Vertragsschluss in Textform zur Verfügung gestellt.

§ 9 Haftung

(1) Wir haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels und bei Übernahme einer Garantie.

(2) Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen.

(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 10 Datenschutz

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Maßgabe unserer Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.handwerk-benz.de/datenschutzerklaerung.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts ihres gewöhnlichen Aufenthaltsstaates gewährte Schutz nicht entzogen wird.

(2) Erfüllungsort für sämtliche Leistungen ist Hennef.

(3) Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz. Gegenüber Verbrauchern gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

(4) Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Stand dieser AGB: August 2026

Schreinerei BENZ · Inh. Dominic Benz · Reisertstraße 15 · 53773 Hennef